ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на выполнение работ по созданию флористических композиций
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее — «Оферта») Индивидуального предпринимателя Тетериной Алёны Павловны (далее — «Подрядчик») о заключении договора подряда на выполнение работ по созданию флористических композиций с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее — «Заказчик»).
1.2. Настоящая Оферта определяет общие условия выполнения Подрядчиком работ по созданию и передаче Заказчику готовых флористических композиций.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является оплата Заказчиком выставленного Подрядчиком счёта в размере 100% стоимости согласованного заказа.
1.4. С момента поступления оплаты на расчётный счёт Подрядчика договор подряда считается заключённым на условиях настоящей Оферты и согласованного сторонами заказа.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию одной или нескольких флористических композиций, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
2.2. Результатом работ является готовая флористическая композиция, созданная в соответствии с согласованными сторонами условиями конкретного заказа.
2.3. Композиция может быть выполнена с использованием свежих цветов, сухоцветов, стабилизированных растений и цветов, декоративных элементов, ваз, ёмкостей и иных материалов в зависимости от согласованного заказа.
2.4. Необходимые для выполнения работ материалы Подрядчик приобретает самостоятельно. Стоимость цветов, растений, ваз, декоративных и расходных материалов включается в общую стоимость заказа, если иное прямо не согласовано сторонами.
2.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ и состав необходимых материалов с учётом согласованных с Заказчиком требований к результату работ.
2.6. Стоимость конкретного заказа определяется сторонами при его согласовании и указывается в выставленном Подрядчиком счёте.
3. СОГЛАСОВАНИЕ И ОПЛАТА ЗАКАЗА
3.1. Конкретный заказ согласовывается сторонами в электронной переписке, в том числе посредством Telegram, WhatsApp, электронной почты или иным способом, позволяющим определить содержание договорённости.
3.2. В зависимости от характера заказа стороны согласовывают вид и количество композиций, их размер и формат, цветовую гамму, стилистическое направление, сроки выполнения, место и способ передачи, а также иные существенные условия.
3.3. После согласования условий заказа Подрядчик выставляет Заказчику счёт на оплату.
3.4. Оплата производится в размере 100% стоимости заказа в срок, указанный в счёте, если иной порядок не согласован сторонами.
3.5. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
4. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ
4.1. Цветы, растения и иные природные материалы являются живыми либо натуральными объектами, имеющими естественную изменчивость формы, цвета, размера и фактуры.
4.2. Подрядчик стремится максимально точно следовать согласованным условиям заказа, однако допускаются незначительные отклонения, обусловленные сезонностью, ассортиментом и природными свойствами материалов, если они не меняют согласованную концепцию композиции.
4.3. Если Заказчик предоставляет собственные вазы, ёмкости или иные предметы для размещения композиции, он несёт ответственность за их пригодность и сохранность.
4.4. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц к выполнению отдельных этапов работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат работ в целом.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Передача готовой композиции осуществляется в согласованные сторонами срок, место и способ (самовывоз, доставка, монтаж на объекте Заказчика и т.п.).
5.2. Заказчик обязан осмотреть композицию при передаче. При наличии претензий к количеству, комплектности или явным недостаткам Заказчик сообщает о них Подрядчику в момент передачи либо незамедлительно после обнаружения, если недостатки не могли быть выявлены при обычном осмотре.
5.3. С момента передачи композиции Заказчику риск случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику.
5.4. Приёмка результата работ считается состоявшейся, если Заказчик принял композицию без письменных замечаний либо не заявил обоснованные претензии в разумный срок после передачи.
6. ХРАНЕНИЕ, УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ
6.1. После передачи композиции Заказчик самостоятельно обеспечивает её хранение, уход и эксплуатацию.
6.2. Подрядчик может предоставить рекомендации по уходу; их соблюдение влияет на срок сохранения внешнего вида композиции.
6.3. Подрядчик не несёт ответственности за ухудшение состояния, повреждение или утрату внешнего вида и иных свойств композиции после её передачи, если это произошло вследствие ненадлежащего хранения, ухода, размещения или эксплуатации, в том числе вследствие воздействия температуры, влажности, прямых солнечных лучей, сквозняков, отопительных приборов, воды, механического воздействия либо иных обстоятельств, возникших после передачи композиции и не зависящих от Подрядчика.
6.4. Указанный Подрядчиком ориентировочный срок сохранения внешнего вида композиции предполагает соблюдение Заказчиком предоставленных рекомендаций по её хранению и уходу и не является гарантией сохранения первоначального внешнего вида при нарушении таких рекомендаций либо воздействии иных неблагоприятных факторов.
6.5. Естественные изменения внешнего вида растений и материалов, обусловленные их природными свойствами, не являются недостатками результата работ, если на момент передачи композиция соответствовала согласованным условиям заказа.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия стороны стремятся разрешить путём переговоров.
7.3. До обращения в суд сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
7.4. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения в сети Интернет и действует до момента её отзыва Подрядчиком.
8.2. Подрядчик вправе изменять или отзывать настоящую Оферту. Новая редакция применяется к заказам, акцептованным после её размещения.
8.3. Договор подряда, заключённый посредством акцепта настоящей Оферты, действует до полного исполнения сторонами обязательств по соответствующему заказу.
9. РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА
Индивидуальный предприниматель Тетерина Алёна Павловна
ИНН: 165055895544
ОГРНИП: 326774600364271
Электронная почта: Nastebel.flow@gmail.com
Telegram: @nastebel_zakaz