ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на выполнение работ по созданию флористических композиций
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее — «Оферта») Индивидуального предпринимателя Тетериной Алёны Павловны (далее — «Подрядчик») о заключении договора подряда на выполнение работ по созданию флористических композиций с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее — «Заказчик»).
1.2. Настоящая Оферта определяет общие условия выполнения Подрядчиком работ по созданию и передаче Заказчику готовых флористических композиций.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является оплата Заказчиком выставленного Подрядчиком счёта в размере 100% стоимости согласованного заказа.
1.4. С момента поступления оплаты на расчётный счёт Подрядчика договор подряда считается заключённым на условиях настоящей Оферты и согласованного сторонами заказа.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию одной или нескольких флористических композиций, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
2.2. Результатом работ является готовая флористическая композиция, созданная в соответствии с согласованными сторонами условиями конкретного заказа.
2.3. Композиция может быть выполнена с использованием свежих цветов, сухоцветов, стабилизированных растений и цветов, декоративных элементов, ваз, ёмкостей и иных материалов в зависимости от согласованного заказа.
2.4. Необходимые для выполнения работ материалы Подрядчик приобретает самостоятельно. Стоимость цветов, растений, ваз, декоративных и расходных материалов уже включена в общую стоимость заказа, указанную в счёте, и отдельно не выделяется и не пересчитывается, если иное прямо не согласовано сторонами.
2.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ и состав необходимых материалов с учётом согласованных с Заказчиком требований к результату работ.
2.6. Стоимость конкретного заказа определяется сторонами при его согласовании и указывается в выставленном Подрядчиком счёте.
3. СОГЛАСОВАНИЕ И ОПЛАТА ЗАКАЗА
3.1. Конкретный заказ согласовывается сторонами в электронной переписке, в том числе посредством Telegram, WhatsApp, электронной почты или иным способом, позволяющим определить содержание договорённости.
3.2. В зависимости от характера заказа стороны согласовывают вид и количество композиций, их размер и формат, цветовую гамму, стилистическое направление, сроки выполнения, место передачи, стоимость и иные существенные для конкретного заказа условия.
3.3. При согласовании заказа стороны вправе обмениваться фотографиями, референсами, эскизами и иными визуальными материалами.
3.4. На основании согласованных условий Подрядчик выставляет Заказчику счёт.
3.5. Подрядчик приступает к закупке материалов и выполнению работ после поступления 100% оплаты по выставленному счёту, если иной порядок прямо не согласован сторонами.
3.6. Оплата счёта означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с настоящей Офертой и согласованными условиями конкретного заказа.
3.7. Заказчик вправе:
— получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения согласованного заказа;
— требовать выполнения работ в соответствии с согласованными условиями конкретного заказа;
— заявлять требования в отношении выявленных недостатков результата работ в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
4. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ
4.1. Заказчик понимает и принимает, что создание флористической композиции имеет творческий характер, а внешний вид готовой композиции зависит в том числе от сезонности, наличия растений и материалов, их природных особенностей и иных объективных обстоятельств.
4.2. Предоставленные Заказчиком фотографии, изображения и иные референсы являются ориентиром по стилистике, цветовой гамме, форме и общему визуальному восприятию композиции и не означают обязательство Подрядчика воспроизвести изображение полностью и идентично.
4.3. В связи с сезонностью, наличием растений и материалов у поставщиков и их природными особенностями Подрядчик вправе заменить отдельные элементы композиции на аналогичные по назначению, стоимости, качеству и визуальному восприятию при условии сохранения согласованной общей стилистики, цветовой гаммы и стоимости заказа.
4.4. Если выполнение заказа в согласованном виде невозможно либо требуется существенное изменение его состава или стоимости, соответствующие изменения предварительно согласовываются сторонами.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Готовая композиция передаётся Заказчику или указанному им представителю в согласованные сторонами срок и место.
5.2. При передаче Заказчик обязан осмотреть результат работ и при наличии явных недостатков сообщить о них Подрядчику немедленно.
5.3. По факту передачи результата работ Подрядчик направляет Заказчику универсальный передаточный документ (УПД) со статусом «2» либо иной предусмотренный законодательством Российской Федерации первичный учётный документ.
5.4. Если в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения УПД Заказчик не подписал его и не направил Подрядчику мотивированный письменный отказ от приёмки с указанием конкретных недостатков, результат работ считается принятым Заказчиком без замечаний.
5.5. При выявлении недостатков, возникших по вине Подрядчика и заявленных в установленные настоящей Офертой сроки, Подрядчик по своему выбору:
— устраняет недостатки своими силами в разумный срок, либо
— соразмерно уменьшает стоимость заказа.
Замена композиции не производится.
6. ХРАНЕНИЕ, УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ
6.1. С момента передачи готовой композиции Заказчик самостоятельно несёт ответственность за её хранение, размещение, эксплуатацию и уход с учётом особенностей соответствующего вида композиции и рекомендаций Подрядчика.
6.2. Подрядчик при передаче композиции предоставляет Заказчику рекомендации по хранению и уходу устно либо в письменном виде (по электронной почте или через удобный мессенджер).
6.3. Подрядчик не несёт ответственности за ухудшение состояния, повреждение или утрату внешнего вида и иных свойств композиции после её передачи, если это произошло вследствие ненадлежащего хранения, ухода, размещения или эксплуатации, в том числе вследствие воздействия температуры, влажности, прямых солнечных лучей, сквозняков, отопительных приборов, воды, механического воздействия либо иных обстоятельств, возникших после передачи композиции и не зависящих от Подрядчика.
6.4. Указанный Подрядчиком ориентировочный срок сохранения внешнего вида композиции предполагает соблюдение Заказчиком предоставленных рекомендаций по её хранению и уходу и не является гарантией сохранения первоначального внешнего вида при нарушении таких рекомендаций либо воздействии иных неблагоприятных факторов.
6.5. Естественные изменения внешнего вида растений и материалов, обусловленные их природными свойствами, не являются недостатками результата работ, если на момент передачи композиция соответствовала согласованным условиям заказа.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФОРС-МАЖОР И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо иных объективных обстоятельств, делающих невозможным исполнение заказа в согласованный срок (в том числе отсутствие необходимых материалов/цветов у поставщиков), Подрядчик обязан уведомить Заказчика в разумный срок. Стороны согласовывают новый срок выполнения работ либо Подрядчик возвращает Заказчику оплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.3. Все споры и разногласия стороны стремятся разрешить путём переговоров.
7.4. До обращения в суд сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
7.5. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения в сети Интернет и действует до момента её отзыва Подрядчиком. Акцепт Оферты и заключение договора с конкретным Заказчиком осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящей Оферты.
8.2. Подрядчик вправе изменять или отзывать настоящую Оферту. Новая редакция применяется к заказам, акцептованным после её размещения.
8.3. Договор подряда, заключённый посредством акцепта настоящей Оферты, действует до полного исполнения сторонами обязательств по соответствующему заказу.
9. РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА
Индивидуальный предприниматель Тетерина Алёна Павловна
ИНН: 165055895544
ОГРНИП: 326774600364271
Электронная почта: Nastebel.flow@gmail.com
Telegram: @nastebel_zakaz